Ст 728 гк рф

07.03.2019 Выкл. Автор admin

Статья 728. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Комментарий к Ст. 728 ГК РФ

1. В комментируемой статье говорится о судьбе предоставленных заказчиком подрядчику материалов, оборудования, переданной ему для переработки (обработки) вещи и иного имущества в случае, когда заказчик использует свое право на одностороннее расторжение договора подряда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 715 и п. 3 ст. 723 ГК РФ. Как и в ст. 714 Кодекса, здесь имеются в виду материалы, оборудование, переданная для переработки (обработки) вещь и иное имущество, находящиеся во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.

Основаниями возникновения данного обязательства являются: во-первых, просрочка начала исполнения договора подряда либо настолько медленное выполнение работы, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК); во-вторых, наличие отступлений в работе от условий договора подряда или иных недостатков результата работы, которые в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК).

2. Обязанность подрядчика, возникающая по указанным основаниям в силу комментируемой статьи, сводится к необходимости передачи указанного имущества в натуре. Однако если возврат оказался невозможен, то подрядчику придется возмещать стоимость материалов, оборудования и иного имущества. Обязательство подрядчика не является ни альтернативным, ни факультативным, поэтому право требования денежного исполнения обязательства возникает у кредитора только в случае расторжения договора при невозможности возврата имущества в натуральном виде .

———————————
Определение ВАС РФ от 18 октября 2007 г. N 12565/07 по делу N А20-650/2007.

Судебно-арбитражная практика рассматривает право требования заказчиком денежного исполнения обязательства как убытки. Причем в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 16 июля 2010 г. по делу N А17-3233/2008 указывается, что из смысла комментируемой статьи следует, что при расторжении договора и невозможности возвращения имущества, предоставленного заказчиком в натуре, последний вправе требовать возмещения убытков в виде стоимости такого имущества .

———————————
Аналогичная позиция представлена в Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 18 февраля 2010 г. по делу N А03-14243/2008.

3. Обязанность подрядчика возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить ему убытки в размере стоимости материалов, оборудования и иного имущества носит самостоятельный характер, и применение мер ответственности, предусмотренных п. 2 ст. 715 и п. 3 ст. 723 ГК РФ, не освобождает подрядчика от ее выполнения .

———————————
См., например: Определение ВАС РФ от 1 октября 2010 г. N ВАС-12825/10 по делу N А40-130038/09-40-995; Постановление ФАС Московского округа от 31 мая 2010 г. N КГ-А40/5331-10 по делу N А40-130038/09-40-995.

Статья 728 ГК РФ. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Комментарии к ст. 728 ГК РФ

Заказчик предоставляет подрядчику оборудование и иное имущество, необходимое для выполнения задания на условиях возвратности. Поэтому при расторжении заказчиком договора подряда на том основании, что подрядчик затягивает работы и к сроку они очевидно не будут выполнены или же отступления подрядчиком от договора таковы, что не могут быть устранены в разумный срок или не могут быть устранены вовсе, подрядчик обязан вернуть все полученное от заказчика имущество. Это требование касается также неизрасходованных материалов, предоставленных заказчиком. При невозможности вернуть имущество подрядчик возмещает его стоимость.

Статья 728 ГК РФ. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком

Текущая редакция ст. 728 ГК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Комментарий к статье 728 ГК РФ

1. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, а стороны не вправе требовать возврата того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон (п.2, 4 ст. 453 ГК РФ). Комментируемая статья предусматривает именно такое иное последствие.

Норма действует применительно к двум основаниям отказа заказчика от исполнения договора подряда:
— несвоевременному началу или медленному выполнению работы подрядчиком (п.2 ст. 715 ГК РФ);
— неустранению недостатков или существенному и неустранимому характеру недостатков результата работы (п.3 ст. 723 ГК РФ). В двух этих случаях подрядчик должен вернуть заказчику или указанному заказчиком третьему лицу имущество, которое ему предоставил заказчик, — материалы, оборудование, переданную для обработки (переработки) вещь и иное имущество.

Необходимо отметить, что указанные правила применяются и при расторжении договора подряда по соглашению сторон.

Если подрядчик не может вернуть то же самое имущество, которое он получил от заказчика, он должен возместить его стоимость путем предоставления натурального или денежного эквивалента. Заказчик, следовательно, не имеет права требовать денежной компенсации, если возможен возврат имущества в натуре — такова позиция судебных органов.

Подрядчик не должен возвращать имущество заказчику, если взамен прекратившего существование договора подряда появится новое правовое основание. Если в случае прекращения договора до приемки результата заказчик требует передачи ему результата незавершенной работы (ст. 729 ГК РФ), он уже не может требовать возврата материала (его натурального или денежного эквивалента), израсходованного ранее, но может требовать возврата иного имущества (например, оборудования).

2. Судебная практика:
— постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.02.2010 по делу N А03-14243/2008;
— постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09.03.2010 по делу N А32-4801/2009;
— определение ВАС РФ от 01.10.2010 N ВАС-12825/10 по делу N А40-130038/09-40-995;
— постановление ФАС Поволжского округа от 19.04.2012 по делу N А12-22332/2010;
— постановление ФАС Центрального округа от 23.07.2007 по делу N А23-4289/05Г-8-211;
— постановление ФАС Центрального округа от 22.10.2010 по делу N А36-1/2010.

Консультации и комментарии юристов по ст 728 ГК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 728 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Статья 728 ГК РФ. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком (действующая редакция)

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 728 ГК РФ

1. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, а стороны не вправе требовать возврата того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон (п. п. 2, 4 ст. 453 ГК РФ). Комментируемая статья предусматривает именно такое иное последствие.

Норма действует применительно к двум основаниям отказа заказчика от исполнения договора подряда:

— несвоевременному началу или медленному выполнению работы подрядчиком (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

— неустранению недостатков или существенному и неустранимому характеру недостатков результата работы (п. 3 ст. 723 ГК РФ). В двух этих случаях подрядчик должен вернуть заказчику или указанному заказчиком третьему лицу имущество, которое ему предоставил заказчик, — материалы, оборудование, переданную для обработки (переработки) вещь и иное имущество.

Необходимо отметить, что указанные правила применяются и при расторжении договора подряда по соглашению сторон.

Если подрядчик не может вернуть то же самое имущество, которое он получил от заказчика, он должен возместить его стоимость путем предоставления натурального или денежного эквивалента. Заказчик, следовательно, не имеет права требовать денежной компенсации, если возможен возврат имущества в натуре — такова позиция судебных органов.

Подрядчик не должен возвращать имущество заказчику, если взамен прекратившего существование договора подряда появится новое правовое основание. Если в случае прекращения договора до приемки результата заказчик требует передачи ему результата незавершенной работы (ст. 729 ГК РФ), он уже не может требовать возврата материала (его натурального или денежного эквивалента), израсходованного ранее, но может требовать возврата иного имущества (например, оборудования).

2. Судебная практика:

— Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.02.2010 по делу N А03-14243/2008;

— Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 09.03.2010 по делу N А32-4801/2009;

— Определение ВАС РФ от 01.10.2010 N ВАС-12825/10 по делу N А40-130038/09-40-995;

— Постановление ФАС Поволжского округа от 19.04.2012 по делу N А12-22332/2010;

— Постановление ФАС Центрального округа от 23.07.2007 по делу N А23-4289/05Г-8-211;

— Постановление ФАС Центрального округа от 22.10.2010 по делу N А36-1/2010.

Статья 728 ГК РФ. Возвращение подрядчиком имущества, переданного заказчиком

Новая редакция Ст. 728 ГК РФ

В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 или пункта 3 статьи 723 настоящего Кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, — возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Комментарий к Ст. 728 ГК РФ

Если заказчик предоставлял подрядчику для производства работ материалы, оборудование и т.д., он имеет бесспорное право при прекращении (в том числе досрочном) договора требовать возврата оборудования, оставшихся материалов и т.п. без какой-либо компенсации подрядчику. В комментируемой статье устанавливаются лишь особенности частных случаев возврата имущества, принадлежащего заказчику. Эти особенности продиктованы виновными действиями подрядчика, грубо нарушившего такие условия договора, как срок выполнения работы (п. 2 ст. 715 ГК РФ) или требования к качеству результата работы (п. 3 ст. 723 ГК РФ), и выражаются в следующем:

1) установлены более жесткие требования к возврату данного имущества — возврату подлежит не только оставшееся, но и все переданное подрядчику имущество в натуре;

2) при невозможности такого возврата (например, вещь, переданная для обработки, безнадежно испорчена и не может быть приведена в прежнее состояние) на подрядчика возлагается обязанность возместить стоимость имущества, что следует понимать как форму возмещения вреда, причиненного заказчику (сравните с нормами ст. ст. 1103 и 1105 ГК РФ).

Кроме того, возмещение стоимости имущества при невозможности его возврата должно пониматься в целом как перенесение на подрядчика риска случайной гибели (повреждения) предоставленного заказчиком имущества с момента расторжения договора.

Возврат имущества или возмещение его стоимости производятся независимо от обязанности подрядчика возместить заказчику убытки в соответствии с нормами п. 2 ст. 715 и п. 3 ст. 723 ГК.

Другой комментарий к Ст. 728 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Данная статья посвящена последствиям расторжения договора подряда до его исполнения. Статья 728 предусматривает в качестве таких последствий возврат заказчику предоставленных им материалов, оборудования, переданной для переработки вещи и другого имущества. Если их передать в натуре невозможно (например, они украдены у подрядчика или испорчены им), подрядчик обязан возместить их стоимость, что вполне согласуется со ст. 714 ГК.

2. В комментируемой статье названные последствия связываются с двумя основаниями расторжения договора — нарушение сроков выполнения работы (п. 2 ст. 715 ГК РФ) и недостатки результата работы (п. 3 ст. 723 ГК РФ). Однако в гл. 37 ГК предусматриваются и другие случаи отказа от договора по инициативе заказчика: во-первых, в связи с необходимостью превышения приблизительной сметы (п. 5 ст. 709 ГК РФ); во-вторых, если подрядчик не устранил в срок недостатки, обнаруженные в процессе выполнения работы (п. 3 ст. 715 ГК РФ); в-третьих, отказ возможен в любое время до сдачи результата работы, если иное не предусмотрено договором (ст. 717 ГК РФ). Хотя названные основания не указаны в ст. 728, при каждом из них подрядчик также обязан вернуть заказчику полученное от него во исполнение договора.