Исковое заявление строительного подряда

05.11.2018 Выкл. Автор admin

Содержание:

Исковое заявление строительного подряда

  • Автострахование
  • Жилищные споры
  • Земельные споры
  • Административное право
  • Участие в долевом строительстве
  • Семейные споры
  • Гражданское право, ГК РФ
  • Защита прав потребителей
  • Трудовые споры, пенсии
  • Главная
  • Исковое заявление об устранении недостатков работ по договору строительного подряда

Образец искового заявления об устранении недостатков работ, выполненных по договору строительного подряда с сайта Химкинского городского суда Московской области (http://himki.mo.sudrf.ru)

В Химкинский городской суд Московской области

Истец: ФИО, адрес

Ответчик: ФИО, адрес

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об устранении недостатков работ, выполненных по договору строительного подряда,
обнаруженных в пределах гарантийного срока

«. » . г. между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор подряда № . на выполнение общестроительных работ. Объект договора — . общая сумма договоров составила . руб.

Гарантийный срок согласован сторонами и установлен в . месяца со дня сдачи работ. Окончание работ по договору — . г.

По акту приема — передачи от «. » . г. результат работы сдан Заказчику без притензий к качеству. Выполненные работы оплачены истцом в сумме . руб.

Скрытые недостатки были выявлены проверкой, состоявшейся «. » . г. , а «. » . г. комиссией в присутствии представителя ответчика составлен акт с перечислением выявленных недостатков.

Впоследствии истец, обнаружив еще ряд дефектов, заключил договор с Центром по испытаниям, внедрению, сетификации продукции, стандартизации и метрологии на проведение технического обследования спорного объекта.

Проведенным обследованием, установлено нарушение Подрядчиком в процессе работы действующих строительных норм и правил по некоторым видам работ.

О результатах обследования истец сообщил ответчику письмом от «. » . г., предложив приступить к исправлению выявленных недостатков. Ответчик отклонил требования истца, сославшись на отсутствие замечаний по выполненным работам в акте приемки-передачи и истечение установленного договором гарантийного срока.

На основании положений ст. 754 ГК РФ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

По смыслу п. 2 ст. 755 ГК РФ Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Предельный срок обнаружения недостатков по договорам подряда по правилам ст. 756 ГК РФ составляет 5 лет.

Недостатки проведенных работ выявлены в пределах гарантийного срока, установленного договором, а предложение об их устранении предъявлено в рамках предельного срока, установленного законом.

В результате некачественно выполненнных строительных работ истцу причинены убытки в размере . руб.: . (расшифровать убытки).

Отказ ответчика от исправления выявленных недостатков нарушает права и законные интересы истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 15, 723, 724, 754, 755, 756 ГК РФ,

1. Обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда на выполнение общестроительных работ № . от «. » . г.
2. Взыскать с ответчика убытки в размере . руб.
3. Взыскать с ответчика расходы по проведению технического обследования в размере . руб.

Приложение:
1. Уведомление о вручении копии заявления ответчику;
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
3. Копия договора подряда;
4. Акт приемки-передачи;
5. Акт технического обследования;
6. Претензия к подрядчику;
7. Документы, подтверждающие стоимость технического обследования;
8. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

Подпись __________________ / ________________/

Также рекомендуем по теме: Исковые заявления в защиту прав потребителя о возврате, обмене товара;

Претензии потребителей о недостатках автомобиля, некачественной бытовой техники

Рекомендуем по теме статьи и комментарии:

Претензии потребителей по договору подряда к срокам и качеству работ. Взыскание штрафа

Претензии потребителя к качеству пластиковых окон ПВХ. Судебная практика

и иные материалы в рубрике защита прав потребителей

Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков вследствие нарушения сроков начала работ по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении договора строительного подряда и возмещении убытков вследствие нарушения сроков начала работ по договору строительного подряда

Начальный срок выполнения работ был установлен «___»_________ ____ г.

Конечный срок выполнения работ был установлен «___»_________ ____ г.

Указанные сроки выполнения работы не изменялись.

Истец создал ответчику необходимые условия для начала выполнения работ, а именно: _________________________.

Из-за указанных действий ответчика истцу были причинены убытки в виде ________________________ в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах договоров.

В силу пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 740, п. 2 ст. 702, п. 1 ст. 708, п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125 — 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Расторгнуть договор строительного подряда от «___»__________ ____ г. N _____.

2. Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере _____ (____________) рублей.

3. Взыскать с ответчика судебные расходы, понесенные истцом по уплате государственной пошлины, в сумме _____ (____________) рублей.

1. Копия договора строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ____.

2. Документ о просрочке начального срока выполнения работ по договору строительного подряда от «___»__________ ____ г. N ____.

3. Расчет суммы убытков.

4. Копия требования (претензии) истца от «___»__________ ____ г. N _____.

5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

7. Копия определения арбитражного суда ___________________ об обеспечении имущественных интересов от «___»__________ ____ г. N _____ (если такое определение выносилось).

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от «___»__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от «___»__________ ____ г. N _____.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых .

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

Информация для сведения:

Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

— при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными, определяется в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации;

— при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Образец искового заявления по договору подряда в 2018 году

Сегодня при необходимости выполнения какого-либо большого объема разовой работы обычно используется договор подряда. Формат его не унифицирован, в каждом случае стороны формируют его в индивидуальном порядке.

Именно поэтому относительно часто возникают разнообразные спорные и конфликтные ситуации. Разрешить многие из них можно только через суд.

Содержание

Для обращения в данную инстанцию потребуется составить специальное исковое заявление. Оно, в свою очередь, также имеет некоторые важные особенности, нюансы.

Что нужно знать ↑

Достаточно часто возникают ситуации, когда одна из сторон при обнаружении спорных моментов просто подает исковое заявление о признании договора подряда незаключенным.

Судебная практика по данному поводу достаточно обширна. Так как какая-либо унифицированная форма договора подобного рода попросту отсутствует в действительных нормативно-правовых документах.

Особенно часто сложности возникают при реализации строительных работ, подрядов бытового характера.

Если заказчик или же непосредственно подрядчик по какой-то причине решил, что его права нарушены, следует обратиться в соответствующее судебное учреждение с исковым заявлением.

Но перед этим стоит по возможности максимально подробно изучить следующие важные вопросы:

  • основные определения;
  • возникновение спорных ситуаций;
  • законные основания.

Основные определения

Процедура составления соглашения на подрядные работы, а также иные связанные с данным документом вопросы, регламентируется действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Причем оно достаточно обширно. Для ведения судебного разбирательства с целью признания соглашения недействительным или же иной целью требуется хорошее знание нормативной базы.

Но разобраться с ней будет невозможно без понимания основных терминов. К основополагающим понятиям сегодня можно отнести следующие:

  • договор подряда;
  • разновидности соглашения;
  • генеральный подрядчик;
  • заказчик;
  • условия договора;
  • предмет договора;
  • стоимость работы.

Под термином «договор подряда» понимается специальное соглашение, составляемое с учетом достаточно обширного перечня самых разных нормативно правовых документов.

Обычно он подразумевает реализацию какой-либо конкретной задачи, после чего заказчик обязан осуществить оплату.

Очень важно не путать договор подряда с аналогичным соглашением по оказанию платных услуг. Несмотря на сходство, они имеют очень важные отличия.

На данный момент существует большое количество различных соглашений рассматриваемого вида (на выполнение проектных работ, строительных, других).

Причем все они имеют свои особенности и нюансы. При подаче искового заявления стоит в обязательном порядке учесть данный момент. В противном случае вероятность рассмотрения дела в пользу истца существенно снизится.

«Генеральный подрядчик» — одна из заключивших данное соглашение сторон. При этом также могут быть субподрядчики.

Под данным термином понимаются какие-либо сторонние компании, привлекаемые к выполнению поставленной перед генеральным подрядчиком задачи. «Заказчик» — составляющая техническое задание сторона, осуществляющая оплату труда.

«Условия договора» — максимально лаконично и точно сформулированные условия, при выполнении которых заказчик обязуется оплатить работу.

«Предмет договора» — непосредственно поставленная перед подрядчиком задача. «Стоимость работы» — получаемая при выполнении подряда оплата.

Причем данный момент является решающим в случае необходимости составления искового заявления. Так как именно от него зависит учреждение, куда необходимо будет обратиться:

Также в некоторых особых случаях осуществляется обращение в арбитражный суд.

Возникновение спорных ситуаций

Судебная практика по гражданским делам достаточно обширна. При этом можно выделить наиболее частые спорные моменты по данному поводу.

К ним можно отнести такие:

Перечень различного рода причин для появления спорных ситуаций достаточно обширен. Потому при возможности стоит ознакомиться со всеми ними заранее. Это позволит избежать необходимости обращаться с исковым заявлением в суд.

Законные основания

Возражение по договору может быть составлено только в рамках действующего законодательства. Именно поэтому при возможности стоит ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими данный вопрос.

К наиболее важным можно отнести следующее:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору строительного подряда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании задолженности по договору строительного подряда

В Арбитражный суд Ханты-Мансийского
автономного округа

Истца: ООО___________________________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта ____________________________
Представитель по доверенности___________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта ____________________________

К ответчику: __________________________
Адрес: ________________________________
Телефон ____________, факс ___________,
Эл. почта _____________________________

Цена иска: ______________________ руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору строительного подряда

Поводом для обращения в арбитражный суд послужило наличие спора оплате выполненных работ по договору подряда.

1. Обстоятельства дела, доказательства
________________________________________ ООО «_____________» и ООО «______________________» заключен договор подряда №_____ (далее — Договор).
Цена Договора, с учетом заключаемых в последующем дополнительных соглашений, с учетом НДС 467 101 312,33 рублей
Сроки выполнения работ по Договору с ________________ года по ___________________ года (п.2.4 Договора и Дополнительное соглашение №_____ к Договору от _________).
Таким образом, Договор соответствие п.1 ст. 422, 432 ГК РФ соответствует обязательным для сторон правилам, установленным § 1 и § 3 главы 37 ГК РФ, действующим в момент его заключения. Также Договор сторонами не расторгнут и не признан недействительным в судебном порядке.
В соответствии с условиями означенного договора ООО «____________________», выступая в качестве Исполнителя, по заданию ООО «__________», являющегося Заказчиком, поэтапно выполнило комплекс работ по строительству скважин на общую сумму ____________________рублей.
Выполненные поэтапно работы оплачены ООО «_____________________» на сумму _______________________рублей. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) на указанную сумму подписаны.
____ и _____ года представитель ООО «___________» — работник ООО «__________», и представитель ООО «___________» составили и подписали Акты приема-сдачи кустовой площадки куста №_______ и куста №_______ соответственно _________________ месторождения после бурения, демонтажа буровой установки и вывоза бурового оборудования. Замечания по качеству выполнения работ отсутствовали.
На основании указанных подписанных актов ООО «________________________» подготовило и направило Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) №___ и №______ от ___________, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №_____ и №________ от ___________ и счета-фактуры №_______ и №_______ от _________, согласно которым стоимость выполненных работ составляет ______________рублей с учетом НДС, в том числе _________________ рублей – за работы выполненные на кусте № __________________________месторождения и ______________________ рублей – за работы выполненные на кусте №___________ того же месторождения.
_________________________________ года ООО «________________» получило письмо (Исх. №11-3728 от 24.10.2008) с прилагаемыми к нему неподписанными ООО «____________________________» вышеозначенными актами, справками и счетами-фактурами.
Согласно названному письму ООО «___________________________» признает факт выполнения работ на кустах №_____ и №______ ______________ месторождения, однако отказывается от подписания возвращаемых документов, в связи с наличием задолженности ООО «_________________» перед ООО «__________________» по нарушению договорных отношений в размере ______________________ рублей. Расчет означенной суммы ООО «____________» не предоставило.
Таким образом, выполненные ООО «__________________» работы имеют для ООО «_____________________» потребительскую ценность, их стоимость обоснована, а отказ от подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) №____ и №______ от __________ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №____ и №_______ от _____________ и оплаты безоснователен.

2. Правовые основания
2.1. Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (ст. 740 ГК РФ).
В соответствии со статьей 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, безосновательный односторонний отказ от подписания акта недопустим. Однако, при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной, который является доказательством выполнения заказчиком договорных обязательств и основанием для их оплаты.
В силу пп.7.4, 7.5 Договора оплата выполненных работ производится заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и форм, утвержденных действующим законодательством РФ, подписанных заказчиком и подрядчиком, в течение 45 дней с даты предоставления подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.
Оригиналы счетов-фактур №______ и №_______ от ________ на общую сумму __________ рублей с учетом НДС предоставлены ____________.
Соответственно, оплата за выполненные работы должна быть произведена не позднее _____________года.
Однако в нарушение указанной нормы обязательства по оплате выполненных и принятых работ ООО «_________________» не исполнило.
2.2. Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Указанием ЦБ РФ от 28.11.2008 N 2135-У начиная с ____________года, ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 13 процентов годовых.
Таким образом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, которые ООО «___________» обязано уплатить ООО «___________________», за период просрочки оплаты с _________________________ по день подачи настоящего искового заявления в арбитражный суд (____________) составляет ______________ рублей (______________ рублей (сумма задолженности без НДС) * 13% / 360 * 42 дня (количество дней просрочки)).

3. Подведомственность, подсудность
3.1. Спор, возникший между организациями об исполнении обязательств по договору подряда, является экономическим, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, и в соответствие со ст. 27 АПК РФ подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
3.2. Местонахождение Ответчика — ООО «_______________»г.___________________, соответственно согласно нормам ст. 35 АПК РФ иск подлежит рассмотрению арбитражным судом ________________________________– по месту нахождения ответчика.

4. Правила соединения и разъединения исковых требований
Исковое заявление состоит из одного требования, оснований для решения судом вопроса в порядке ст.130 АПК РФ о выделении требований в отдельное производство не имеется.

5. Государственная пошлина
Цена иска составляет __________________ рублей (_________________ рублей + __________________рублей). В соответствии со ст. 333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска свыше 1 000 000 рублей уплачивается в размере 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей.
Таким образом, государственная пошлина составляет _____________рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.309,310,702,740,753 ГК РФ, ст.ст.125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика — ООО «__» ____________ руб. основного долга, в пользу
Истца — ООО «____».
2. Взыскать с ответчика — ООО «____» в пользу истца- ООО «____» проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ________________ руб.
3. Взыскать с ООО «______» в пользу ООО «______» проценты пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму основного долга ___________ рублей, с «___»_____ 20___ по день фактической уплаты основного долга.
4. Взыскать с ответчика — ООО «_______» в пользу истца- ООО «______» уплаченную госпошлину в сумме _________ руб.
В соответствие с п.п.1, 3 ст. 122 АПК РФ представитель истца (ФИО) согласен на получение уведомлений телеграммой, факсимильной связью, электронной почтой и другими средствами связи.

Приложение:
Копия договора №____ с приложениями и протоколами разногласий от _____г.на ___л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №___ от _______г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _______г. на 1л.
Копия счета-фактуры №___ от ___________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_______ от __________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ______г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_____ от ________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от __________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_____ от _________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ________г. на 1л.
Копия акта от ___________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ___________г. на 1л.
Копия акта от ___________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ___________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_____ от _________г. на 1л.
Копия акта от _________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от __________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ________г. на 1л.
Копия акта от _________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от __________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №________ от ________г. на 1л.
Копия акта от __________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _______г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №_____ от _____________г. на 1л.
Копия акта от _______________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ____________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ___________г. на 1л.
Копия акта от _____________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от __________________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _____________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №__________ от _____________г. на 1л.
Копия акта от _____________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №______ от ______________г. на 1л.
Копия акта от __________________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _______________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.
Копия счета-фактуры ___ от _____________г. на 1л.
Копия акта от _________________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от _________________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №___от _____________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ___________________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ____________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №___ от ______________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от ______________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №________ от _____________г. на 1л.
Копия акта о приемке выполненных работ от ______________г. на 1л.
Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от _________________г. на 1л.
Копия счета-фактуры №__________ от ________________г. на 1л.
Копия письма №___________ от ______________г.с приложением акта сверки взаиморасчетов по состоянию на ___________г. на 2л.
Копия платежного поручения № _____от _______г. на 1л.
Копия платежного поручения №_____ от ______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______от _______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от________г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от _______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от _______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______от ______г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от ______г. на 1л.
Копия платежного поручения №_______ от______г. на 1л.
Копия платежного поручения №_______ от ______г. на 1л.
Копия платежного поручения №_____ от _________г. на 1л.
Копия платежного
поручения №_____ от__________г. на 1л.
Копия платежного поручения № ______от _________г. на 1л.
Копия платежного поручения №______ от _________г. на 1л.
Копия платежного поручения об уплате государственной пошлины от ____________ на 1л.
Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «___________________» от _____________г. на 1л.
Квитанция о направлении копии искового заявления ответчику на 1л.
Копия генеральной доверенности от _______________.

Представитель ООО «____________________»
по доверенности от «___»________ 20__ г. №___ __________ ______

Образец Искового заявления о взыскании задолженности по договору подряда и процентов а пользование чужими денежными средствами, как написать +пример

Пояснительная записка к Иску о взыскании задолженности по договору подряда и процентов а пользование чужими денежными средствами

Определение документа в арбитражный суд.

Правила, в соответствии с которыми можно определить, к ведению какого арбитражного суда субъекта РФ относится рассмотрение конкретного дела в первой инстанции, составляют территориальную подсудность.

Правило общей территориальной подсудности установлено в ст. 35 АПК: исковое заявление предъявляется в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика. Истец сам устанавливает место нахождения или место жительства ответчика. В соответствии с ч. 2 ст. 54 ГК место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах не указано иное.

В данном случае Исковое заявление о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами направляется в Арбитражный суд г. Екатеринбурга.

Экономические и процессуальные задачи, которые может решать в связи с этим участник арбитражного процесса:

Процессуальная — обращение в арбитражный суд с просьбой о разрешении возникшего спора по существу и о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.

Экономическая — Данный иск направлен на присуждении ответчика к исполнению определенных действий к уплате конкретной суммы.

Применимое законодательство: ГК, АПК (не ГПК), законы, постановления ВАС

В соответствии с п. 4 и 5 ч. 2 ст. 125 АПК истец обязан в исковом заявлении сослаться на законы и иные нормативные правовые акты, а также указать обстоятельства, на которых основаны его исковые требования.

В основание иска включаются не любые фактические обстоятельства, известные истцу в связи с предъявленным требованием, а только те фактические обстоятельства, которые указаны в норме права как условие, при наступлении которого истец может предъявить требования.

В данном иске применены ст. 309, ст. 310, п.1 ст. 740, п.1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 4, ст. 92, ст. 110, ст. 125, ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 125 АПК РФ Исковое заявление должно иметь следующую форму и содержание.

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

В исковом заявлении должны быть указаны:

  1. наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
  2. наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
  3. наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;
  4. требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — требования к каждому из них;
  5. обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
  6. цена иска, если иск подлежит оценке;
  7. расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
  8. сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
  9. перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Так же в соответствии со статьей 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются:

  1. уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
  2. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
  3. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
  4. копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  5. доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
  6. документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором.
  7. возможные решения арбитражного суда и ответные действия других участников процесса при подаче данного документа:

После рассмотрения искового заявления Арбитражный суд может принять ряд решений

  1. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу ст.127 АПК РФ;
  2. Оставление искового заявления без движения ст. 128 АПК РФ;
  3. Возвращение искового заявления ст. 129 АПК РФ;
  4. Соединение и разъединение нескольких требований ст. 130 АПК РФ.

В соответствии с Арбитражном процессуальным кодексом Российской Федерации ответчик может принять ряд ответных действий:

  1. Отзыв на исковое заявление на основании ст. 131;
  2. Предъявление встречного иска на основании ст. 132.

Образец Искового заявления о взыскании задолженности по договору подряда и процентов а пользование чужими денежными средствами, пример

В Арбитражный суд г. Екатеринбурга

адрес г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «Строй группа»

г. Полевской, 623380, ул. Ленина, д. 19

Ответчик: Открытое акционерное общество «Бобер»

ул. Автозаводская, д. 5, г. Екатеринбург, 620000

Цена иска: 251 336 рублей 98 коп.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда и процентов а пользование чужими денежными средствами

В соответствии с договором подряда на выполнение общестроительных работ от 17.06.2009 № 233-09 (с учетом дополнительных соглашений от 25.08.2009 № 1 и от 31.10.2009 № 2) (далее – Договор), заключенным между Открытым акционерным обществом «Бобер» (далее – Ответчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Строй группа» (далее – Истец) последним в период с 17.06.2009 по 30.11.2009 выполнены работы по подготовке территории под временный склад угля на Объекте № 7.

В соответствии с пунктом 2.1 Договора и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к Договору) стоимость работ определена в размере 1 221 996 руб. 52 коп.

Истцом в период с июня 2009 г. по ноябрь 2009 г. выполнены работы на общую сумму 1 037 844 руб.73 коп.

Пунктом 2.3 Договора предусмотрено, что оплата выполненных работ Ответчиком производится по факту, в течение 35 календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании счета-фактуры Истца.

По актам о приемке выполненных работ от 30.06.2009 № 141, от 31.07.2009 № 115 Ответчик принял выполненные Истцом работы. Платежными поручениями от 27.08.2009 № 769 на сумму 348 891 руб. 98 коп. и от 28.08.2009 № 809 на сумму 379 764 руб.37 коп. произведена оплата выполненных работ.

Акты о приемке выполненных работ от 31.08.2009 № 225 на сумму 50 440руб. 35 коп., от 30.09.09 № 280 на сумму 154 304 руб. 28 коп., от 30.11.2009 № 373 на сумму 20 851 руб.80 коп. Ответчиком подписаны, однако оплата выполненных по данным актам работ не произведена.

В связи с неисполнением Ответчиком условий Договора об оплате выполненных работ, Ответчику согласно п.7.1 Договора дважды были направлены претензии (№ 219 от 09.04.2009 с приложением акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2009 и № 586 от 14.08.2009). Информация о результатах рассмотрения претензий Истцу не поступала, задолженность в сумме 225 596 руб. 43 коп. до настоящего времени не погашена.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Статья 310 ГК РФ не допускает одностороннего отказа от исполнения обязательств.

Применительно к договору строительного подряда к числу обязательств, возлагаемых на заказчика, положения пункта 1 статьи 740 ГК РФ относят обязанность оплаты заказчиком выполненных подрядчиком работ. Указанной обязанности корреспондирует безусловная обязанность подрядчика по подтверждению факта выполнения предъявленных к оплате работ.

Пунктом 1 статьи 746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Из приведенных норм следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии с п. 5.4. Договора за нарушение Ответчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по Договору Истец имеет право взыскать с Ответчика проценты за пользования чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

По состоянию на 01.09.2009 сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составит 25 740 руб. 55 коп.

Учитывая изложенное и, руководствуясь ст. 4, 92, 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

  1. Взыскать с Открытого акционерного общества «Бобер» в пользу Общество с ограниченной ответственностью «Строй группа» задолженность за выполненные работы по договору подряда в сумме 225 596 (Двести двадцать пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 43 копейки;
  2. Взыскать с Открытого акционерного общества «Бобер» в пользу Общество с ограниченной ответственностью «Строй группа» проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 25 740 (Двадцать пять тысяч семьсот сорок) рублей 550 копеек;
  3. Взыскать с Открытого акционерного общества «Бобер» в пользу Общество с ограниченной ответственностью «Строй группа» расходы на оплату юридических услуг представителя в сумме 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
  4. Взыскать с Открытого акционерного общества «Бобер» в пользу Общество с ограниченной ответственностью «Строй группа» понесенные расходы по оплате государственной пошлины.
  5. В качестве обеспечительных мер наложить арест на принадлежащие ОАО «Бобер» денежные средства в пределах цены иска, находящиеся на расчетном счете 40702810000000xxxx в ОАО «БАНК» корреспондентский счет 30101810300000000xxx БИК 044525xxx, поскольку непринятие таких мер может существенно затруднить исполнение решения суда по данному делу или же сделает невозможным исполнение принятого судом решения (ОАО «Бобер» своевременно не исполняет обязательства по договорам, оставляет без рассмотрения претензии, в отношении Ответчика инициированы иными юридическими лицами судебные разбирательства о взыскании денежных средств, что может повлечь ухудшение финансового положения последнего);
  • — заверенная копия свидетельства о государственной регистрации № xxx ООО «Строй группа» от 09.09.xxxx на 1 л.;
  • — заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 78 № 00566xxxx от 20.08.xxxx на 1 л.;
  • — заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 00572xxxx от 11.01.2xxx на 1 л.;
  • — заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2xxx серия 78 № 00249xxxx от 09.09.xxxx на 1л.
  • — заверенная копия устава ООО «Строй группа» на 19 л.;
  • — заверенная копия лицензии Е 07xxxx на строительство зданий и сооружений I и II уровней сложности в соответствии с государственным стандартом № ГС-2-781-02-27-0-7811060074-xxxxxx от 29.04.xxxx на 6 л.;
  • — заверенная копия Лицензия Е 12xxxx на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-2-781-02-26-0-7811060074-xxxxxx от 31.07.xxxx на 4 л.;
  • — выписка из Протокола годового Общего собрания акционеров ООО «Строй группа» от 04.06.2009 на 2 л.;
  • — заверенная копия Договора подряда на выполнение общестроительных работ от 17.06.2009 № 233-09 на 7 л.;
  • — заверенная копия Приложения №1 к договору подряда от 17.06.2009 № 233-09 (техническое задание) на 6 л.;
  • — заверенная копия Приложения №2 к договору полряда от 17.06.2009 № 233-09 (локальный сметный расчет) на 40 л.;
  • — заверенная копия дополнительного соглашения от 25.08.2009 № 1 к договору подряда на выполнение общестроительных работ от 17.06.2009 № 233-09 на 1 л.;
  • — заверенная копия дополнительного соглашения от 31.10.2009 № 2 к договору подряда на выполнение общестроительных работ 17.06.2009 № 233-09 на 1 л.;
  • — заверенная копия доверенности №394-09 от 01.10.2009
  • — заверенная копия доверенности №356-09 от 23.06.2009
  • — заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.06.2009 на 1 л.;
  • — заверенная копия акта о приемке выполненных работ за июнь 2009 № 141 от 30.06.2009 на 8 л.;
  • — заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.07.2009 на 1 л.;
  • — заверенная копия акта о приемке выполненных работ за июль 2009 № 115 от 31.07.2009 на 9 л.;
  • — заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.08.2009 на 1 л.;
  • — заверенная копия акта о приемке выполненных работ за август 2009 № 225 от 31.08.2009 на 10 л.;
  • — заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.09.09 на 1 л.;
  • — заверенная копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2009 № 280 от 30.09.2009 на 4 л.;
  • — заверенная копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 30.11.2009 на 1 л.;
  • — заверенная копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2009 № 373 от 30.11.2009 на 2 л.;
  • — заверенная копия счета-фактуры № 225 от 31.08.2009 на 1 л.;
  • — заверенная копия счета-фактуры № 280 от 30.09.2009 на 1л.;
  • — заверенная копия счета-фактуры № 373 от 30.11.2009 на 1 л.;
  • — заверенная копия платежного поручения № 769 от 27.08.09 на 1 л.;
  • — заверенная копия платежного поручения № 809 от 28.08.09 на 1л.;
  • — заверенная копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 между ОАО «Бобер» и ООО «Строй группа» на 1 л.;
  • — расчет процентов за пользование чужими денежными средствами на 1 л.
  • — заверенная копия претензии № 219 от 09.04.2009 на 5 л.;
  • — заверенная копия претензии № 586 от 14.08.2009 на 2 л.;
  • — доказательства направления претензий Ответчику на 2 л.;
  • — доказательства направления копии искового заявления Ответчику на __л.;
  • — заверенная копия договора поручения от ________ на ___л.;
  • — документ, подтверждающий оплату услуг представителя на ___л.;
  • — документ, подтверждающий уплату государственной пошлины на ___л.;
  • — распечатка с сайта Арбитражного суда г. Екатеринбурга о наличии дел о взыскании с ОАО «Бобер» денежных средств на ____л.,